Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Беслан, ул. Суворова, д.3а (ЛСР, ССР)

 

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель конкурсной комиссии –

Заместитель министра строительства,

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Северная Осетия-

Алания

____________________ Б.Э.Бизиков

«____» ________________ 2014 года

 

«УТВЕРЖДЕНО»

И.О. генерального директора

СНО «Региональный оператор –

Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов РСО-Алания»

__________________ О.Р. Дедегкаев

«____» ________________ 2014 года


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Конкурсная документация разработана в соответствии с:

Жилищным Кодексом РФ;

Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Законом Республики Северная Осетия-Алания «О государственной поддержке на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания» от 16.05.2014 №11-РЗ;

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания о Республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2038 годы» от 30.12.2013 №513;

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О краткосрочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2014-2016 годы» от 16.05.2014 №171;

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении порядка привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах   на территории Республики Северная Осетия-Алания» от 17.10.2014 №343;

приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания от 25.11.2014 №23а.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

лот №1 – выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Беслан, ул. Суворова, д.3а

1.2. Заказчиком является Специализированная Некоммерческая Организация «Региональный оператор РСО-Алания – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания» (далее Региональный Оператор).

1.3. Организатором конкурса является Региональный Оператор.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора выполнения работ:

лот №1 – 3 881 063,31 руб., в том числе НДС 592026,61 руб.

1.5. Дата начала работ: не менее 5 дней с момента подписания договора

      Дата окончания работ: не позднее 30 августа 2015 г.

1.6. Дата окончания подачи конкурсных заявок: 30 декабря 2014 г. Заявки подаются по адресу: г.Владикавказ, пр. Коста, 93, 3 этаж, кабинет №1 офиса Регионального Оператора, часы работы с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.

1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут « 31» декабря 2014 года по адресу: г.Владикавказ, пр.Коста, 93, 3 этаж, офис Регионального Оператора.На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.8. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на официальном интернет-сайте http://fkr-alania.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются в газете «Растдзинад» и на официальном интернет-сайте http://fkr-alania.ru в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10. Договор выполнения работ с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в пятидневный срок с даты рассмотрения заявок.

1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: начальник отдела организации капитального ремонта МКД муниципальных районов РСО-Алания СНО « Региональный Оператор РСО-Алания-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания» Гагиева Людмила                        Казбековна, тел. 8-919-423-31-61, e-mail: regoperator@fkr-alania.ru.

2. Требования к участникам конкурса

 

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3 участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с действующим законодательством;

2.5. Специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу – наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ   по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок

на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов участника на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.4. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.5. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений, на которые планируется возложить выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы по специальности не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.6. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.7. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.9. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.10. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Процедура проведения конкурса

 

4.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.11 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за три дня до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

4.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

4.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

4.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.

5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1. Для определения лучших условий для исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2)cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

5.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по двум подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала).

5.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

5.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

5.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ», «квалификация» в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1, 2 и 3 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

5.4.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

5.4.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости – по критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Цена договора»

 

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов

Цена

договора

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Срок выполнения работ»

 

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов

Срок выполнения

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и более

0










Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

Критерий

Максималь-ное кол-во баллов

Подкритерии

Показатель

подкритерия

(ед)

Количество

баллов

Квалифи-кация

20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов за последние 5 лет)

5 и более

10

2

5

0

0

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала**)

5 и более с опытом работы более 5 лет и стажем работы в компании более 2 лет

10

4 с опытом работы более 5 лети стажем работы в компании более 2 лет

5

в остальных случаях

0

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта/строительства, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.









«УТВЕРЖДЕНО»

И.о. генерального директора

СНО «Региональный оператор РСО-Алания –

Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов в РСО-Алания»

__________________ О.Р. Дедегкаев

«____» ________________ 2014 года

                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

     на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома

по ул. Суворова, д. 3а, г. Беслан





Заказчик: Специализированная некоммерческая организация " Региональный оператор

Республики Северная Осетия-Алания-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

в Республике Северная Осетия-Алания»





Наименование объекта:   Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома                                       по ул.Суворова , д.3а, г. Беслан










Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Северная Осетия -Алания,

Правобережный район, г. Беслан, ул.Суворова, д. 3а









Дата начала работ: не менее 5 дней с момента подписания договора




Дата окончания работ: 30 августа 2015 г.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 36 месяцев со дня подписания               акта приемки объекта в эксплуатацию.





Требования к качеству и технологии выполняемых работ


Выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов,

- СНиП 3.01-85       «Организация строительного производства»


- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»

и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих выполнение данного вида работ.





Заказчик осуществляет технический контроль за ходом и качеством выполняемых работ,

за соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов.





Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также

поставляемых в ходе их выполнения материалов в соответствии с требованиями

технического задания, нормативных документов Российской Федерации в

области строительства, требованиям СНиП ,соответствие выполняемых работ с ведомостью

объемов работ и условиями договора.





Комплектация и поставка материалов и оборудования используемых при

производстве работ осуществляется силами Подрядчика.






Все применяемые материалы должны иметь сертификаты, в случае, если материал

не подлежит сертификации, то при поставке материала должно быть представлено

отказное письмо (за подписью Подрядчика) свидетельствующее, что данный

материал не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной

сертификации на территории РФ.







Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления

и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.





Поставляемые, используемые материалы должны быть новые, не бывшие в

использовании.







Каждая единица товара (материал) являющаяся отдельно производимым товаром

должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного

наименования.







Частичное выполнение работ в рамках договора не допускается.



Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Объем выполненных работ должен соответствовать утвержденной


сметной документации.







При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты

соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие

качество используемых материалов, изделий и конструкций.






Всю разрешительную документацию и согласования Подрядчик обязан получить

у Заказчика до начала производства работ.





Во время проведения работ Подрядчик несет ответственность за все аварийные

ситуации на объекте, происшедшие по вине Подрядчика.






При производстве работ и после их окончания Подрядчик обязан провести

уборку территории объекта и транспортировку строительного мусора.






Работы, подлежащие оформлению актов на скрытые работы, своевременно

представлять Заказчику. Дальнейшее производство работ

выполнять после подписания актов на скрытые работы Заказчиком.






Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ должны быть устранены

Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.





















ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Суворова,д.3а, г. Беслан                     

№ п.п

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

2

3

4

                           Раздел 1. Кровля

1

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрытия

7,7

2

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 кровли

7,7

3

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок

100 м2 кровли

7,7

4

Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов

100 м2 кровли

7,7

5

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных

100 окон

0,04

6

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т

0,1

7

Устройство поясов в опалубке

100 м3 железобетона в деле

0,108

8

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

т

0,089

9

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм

т

0,089

10

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

т

0,331

11

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм

т

0,331

12

Установка стропил

1 м3 древесины в конструкции

15

13

Устройство слуховых окон

1 слуховое окно

4

14

Оконный блок

м2

2,24

15

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

100 м2

7,7

16

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой

100 м2 изолируемой поверхности

7,7

17

Стоимость пленки Volder minima или аналог

м2

847

18

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

100 м2 покрытия

7,7

19

Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6

т

4,57

20

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

т

0,06

21

Устройство мелких покрытий (коньков ) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия

0,32

22

Устройство мелких покрытий (снегозадержателей) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия

0,34

23

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

100 м2 обрабатываемой поверхности

8,1

24

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины

кг

260,8

25

Устройство колпаков над шахтами в два канала

1 колпак

8

26

Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам

100 м

0,5

27

Ограждение кровель перилами

100 м ограждения

1,36

28

Устройство мелких покрытий (свесов ) из профнастила

100 м2 покрытия

0,56

29

Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6

т

0,33

30

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

т

0,0042

31

Устройство мелких покрытий (примыкание свесов) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия

0,336

32

Устройство желобов подвесных

100 м желобов

1,4

33

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей

100 м

1,8

34

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей

100 шт.

0,54

35

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой

100 м2 изолируемой поверхности

6,944

36

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

м2

763,8

37

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой

100 м2 утепляемого покрытия

6,944

38

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2 стяжки

6,944

39

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01

100 м2 стяжки

6,944

40

Армирование подстилающих слоев и набетонок

1 т

1,1

41

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм

т

1,1

42

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм

т

1,1

43

Установка элементов каркаса из брусьев

1 м3 древесины в конструкции

2,6

44

Укладка ходовых досок

100 м ходов

5,6

45

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

0,3

46

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

30

47

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза

30

                           Раздел 2. Установка прибора учета системы теплоснабжения

48

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм

1 соединение

8

49

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа

100 шт.

0,08

50

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг

1 шт.

1

51

Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-023, 6 каналов выхода

шт.

1

52

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2

1 шт.

1

53

Источник вторичного питания Lambda DSP-30.24

шт

1

54

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм

1 шт.

1

55

Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм

шт.

1

56

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм

1 шт.

1

57

Автоматизированные системы управления П категории технической сложности за каждый канал свыше 2 до9

шт

1

58

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм

1 шт.

1

59

Автоматизированные системы управления П категории технической сложности с количеством каналов 2

шт

1

60

Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм

100 м

0,5

61

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м

1,6








Сметная документация прилагается и является неотъемлимой частью конкурсной документации















                                                                                                                                 Приложение 1

конкурсной документации на выполнение

работ по проведению капитального ремонта общего

имущества в многоквартирном доме

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества

в многоквартирном доме

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица

1.1.            1.2. ИНН

1.3. Юридический адрес

1.4. Фактический адрес

1.5. Контактный телефон (факс)

1.6. Контактное лицо

2.      Электронный адрес участника _________________________________________

3.      Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________выданное саморегулируемой организацией

                              имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года №624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

Руб.

2.

Срок выполнения работ

Календарные дни

с даты начала работ

8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами

шт.

2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек

с опытом работы более 5 лет и стажем работы в компании более 2-х лет

- с опытом работы более 5 лет

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


Приложение 2

конкурсной документации на выполнение

работ по проведению капитального ремонта общего

имущества в многоквартирном доме

 

 

Опись

входящих в состав заявки документов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа

Количество листов


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 3

конкурсной документации на выполнение

работ по проведению капитального ремонта общего

имущества в многоквартирном доме

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________    

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 4

конкурсной документации на выполнение

работ по проведению капитального ремонта общего

имущества в многоквартирном доме

Сведения о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли

и опыт работы по специальности не менее 5 лет

ФИО

Должность в компании

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в компании

Название учебного заведения и год окончания

Примечания

1

2

3

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 5 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

  1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
  2. Копия диплома в количестве ____ шт.
  3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 5

конкурсной документации на выполнение

работ по проведению капитального ремонта общего

имущества в многоквартирном доме

ПРОЕКТ Договора

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

           

Специализированная некоммерческая организация « Региональный оператор РСО-Алания Алания –Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания_______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ________________(далее - Заказчик) с одной стороны и

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.            ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

 

1.1                  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2                  Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3.                      Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4.                      Дата окончания работ: 30 августа 2015 г.

1.5.                 В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6.                 Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7.                 Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

 

Статья 2.      ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

 

2.1.        Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей выплачивается в 10 дневный срок с даты подписания Договора Сторонами ;

-окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 10 дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов

2.2.        Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 3.            СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.        Срок начала работ: не позднее «31 » декабря 2014 года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

3.2.        Срок окончания работ не позднее: «30 » августа 2015 года.

3.3.        Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 4.       ЗАКАЗЧИК

4.1.        При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

4.1.1.     Передать Подрядчику по акту объект в течение 3 дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.1.2.     Обеспечить организацию технического контроля в течение всего периода производства работ.

4.1.3.     Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

4.1.4.     Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме
КС-3.

4.2.        Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 5.       ПОДРЯДЧИК

5.1.        При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1.     Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1.

5.1.2.     Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.1.3.     Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.     Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.1.5.     Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.     Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7.     Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.     Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9.     Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.   При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.11.   По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.1.12.   Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.1.13.   Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.   Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.1.15.   Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

5.2.        Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.       ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.        Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического контроля.

6.2.        Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.3.        Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.3.1.     Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.3.2.     Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.3.3.     Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.3.4.     Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.3.5.     Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.3.6.     Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.4.        С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.3, представитель Заказчика имеет право:

6.4.1.     Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.4.2.     Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.5.        Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.6.        Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.7.        Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

6.8.        Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.9.        Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.      Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

6.11.      С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

6.12.     Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

6.14.     Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 7.       СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.        Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.        Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3.        Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.4.        При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.5.        Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 Договора.

7.6.        С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8.       ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.         Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.        Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3.     При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

8.4.     При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.     Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 9.          ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.         Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

9.2.        За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.        За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.4.        В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.1.5, 5.1.6, 5.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

9.5.        Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.        Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.        Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10.     ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

10.2.      В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

10.3.      С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 11.     ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1.      Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

11.1.1.   Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в Пункте 3.1. настоящего Договора даты начала Работ.

11.1.2.   В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

11.2.      При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 11.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

11.3.      Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 12.     РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1.      Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

12.2.      В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

 

 

Статья 13.    МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

13.1.         Заказчик:

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________


 

13.2.         Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

 

Подписи сторон

 

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

«_____»____________ 20____г.                                                    «_____»___________ 20__ г.

М.П.                                                                                                                         М.П.